金鑫测绘经济纠纷
一、纠纷起因
金鑫测绘是一家专业从事测绘服务的公司。2023年3月,金鑫测绘与某开发商签订了一份测绘合同,约定为其在某地块进行测绘服务。
二、纠纷经过
在测绘过程中,金鑫测绘发现开发商提供的资料存在误差,导致测绘结果不准确。为此,金鑫测绘向开发商提出修改资料的要求,但遭到了开发商的拒绝。
由于资料误差,金鑫测绘不得不重新进行测绘,导致工期延误和成本增加。金鑫测绘向开发商索赔工期延误和成本增加的费用,但开发商认为金鑫测绘延误工期是其自身原因,拒绝承担责任。
三、调解与仲裁
双方无法就赔偿金额达成一致,金鑫测绘遂向当地仲裁机构申请仲裁。仲裁机构对案件进行了审理,认定金鑫测绘重新测绘是由于开发商提供的资料误差所致,开发商应承担相应的赔偿责任。
四、仲裁结果
仲裁机构最终裁决,开发商向金鑫测绘支付工期延误和成本增加费用的赔偿金。金鑫测绘对仲裁结果表示满意。
五、
金鑫测绘与开发商之间的经济纠纷反映了合同双方在履行过程中出现争议时,通过合法途径解决纠纷的重要性。仲裁机构公正无私的审理,为双方当事人提供了公平和合理的解决方案。
四川金鑫工程测绘有限责任公司
1. 公司简介
四川金鑫工程测绘有限责任公司是一家专业从事工程测绘服务的公司,注册资本为人民币 1000 万元。公司成立于 1998 年,总部位于四川省成都市。
2. 业务范围
金鑫工程测绘的主要业务范围包括:
工程测量
地形测量
城市规划测量
房屋建筑测量
桥梁道路测量
隧道测量
水利工程测量
3. 技术实力
公司拥有先进的测量设备和高素质的技术团队,确保为客户提供准确、高效的测量服务。主要设备包括全站仪、无人机、激光扫描仪、GPS 接收机等。
4. 质量管理
金鑫工程测绘严格执行国家标准和行业规范,建立了完善的质量管理体系。公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证,保证了测量数据的准确性、可靠性和时效性。
5. 市场认可
多年来,金鑫工程测绘凭借出色的服务质量和良好的信誉,赢得了众多客户的认可和信赖。公司服务范围覆盖四川省多个地市,与多家知名建设单位建立了长期合作关系。
6. 发展愿景
金鑫工程测绘始终坚持以创新驱动发展,致力于为客户提供更加专业、便捷的测量服务。公司将继续加强技术研发,提升测量能力,并积极开拓新的业务领域。
贵州鑫茂瑞测绘有限公司
简介
贵州鑫茂瑞测绘有限公司是一家专业从事测绘及地理信息服务的企业。公司成立于2010年,注册资本500万元,具备甲级测绘资质,是贵州省测绘规划设计院直属子公司。
业务范围
鑫茂瑞测绘有限公司的主要业务范围包括:
1. 基础地理信息测绘:航空摄影测量、地形测量、地籍测量等。
2. 地质矿产测绘:矿产资源勘查与评价、地质灾害监测等。
3. 工程测量:道路、桥梁、建筑等工程建设测量。
4. 地理信息系统(GIS)技术服务:地理数据采集、空间分析、信息可视化等。
5. 遥感技术服务:卫星影像解译、地表覆盖调查等。
优势特色
鑫茂瑞测绘有限公司拥有以下优势特色:
1. 技术专业:拥有经验丰富的专业技术人员,熟练掌握各种测绘技术和仪器设备。
2. 设备先进:配备了高精度全站仪、GPS接收机、无人机等先进测绘设备。
3. 质量保证:严格遵守国家测绘标准和行业规范,提供高质量的测绘产品和服务。
4. 客户至上:以客户需求为导向,提供个性化和周到的服务,赢得客户满意。
发展前景
随着贵州省经济社会发展和智慧城市建设的推进,测绘行业将面临广阔的市场空间。鑫茂瑞测绘有限公司将依托自身优势,不断加强技术创新和人才培养,为贵州省的测绘事业发展和经济建设做出贡献。